瓷砖供货的合同范本(最新8篇)-尊龙凯时最新z6com

发布时间:

随着法律知识的普及,很多场合都离不了合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。那么正式、规范的合同是什么样的呢?这次帅气的小编为您整理了8篇《瓷砖供货的合同范本》,如果能帮助到您,差异网将不胜荣幸。

瓷砖订购合同 篇一

甲方:

乙方:

因工程建设需要,甲方同意将湛江市第十中学第 幢教学楼的外墙砖、地板砖、楼梯砖及其他部位的瓷片发包给乙方采购。根据《合同法》的通用专用款及《建设安装工程承包合同条例》的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实的原则,甲、乙双方友好协商,达成以下合同条款:

一、工程名称及地点:湛江市第十中学教学楼

二、发、承包内容

1、外墙砖、地板砖、楼梯砖及其他部位瓷片的采购及运输(不含卸货)。

2、产品规格与质量、数量(符合国家同一型号质量标准)。

1)外墙砖:山美511#,规格4.5×4.5,995㎡

2)地板砖:纳陶佳,60×60,2400㎡

3)楼梯砖:规格30×28×17,346级

30×30×17,433级

4)瓷片:纯白,规格20×30,1200㎡

3、不含税单价及造价

1)外墙砖:山美511#,单价16元/㎡,995㎡×16元/㎡=15920元

2)地板砖:纳陶佳,单价23.63元/㎡,造价2400×23.63=56712元

3)楼梯砖:30×28×17,单价3.6元/级,346×3.6=1245.60元

30×30×17,单价3.6元/级,433×3.6=1558.80元

4)瓷片:20×30,单价11.36元/㎡,1200×11.36=13632元

5)总造价:1) 2) 3) 4)=9.40元

大写:玖万伍仟零陆拾捌元肆角

三、材料供应及付款方式:

1、材料供应按工程进度要求,但甲方须及时且提前一天告知乙方所需材料及数量。

2、材料到达施工现场后,甲方必须及时组织人员验收并安排人员卸货。

3、合同生效后,甲方必须在合同生效之日起30天把合所列材料总数拉完,并且甲方接收材料之后30天内把所有款项结清。

4、乙方必须按合同要求,保质保量按时送达材料。

四、若因预订材料面积不足需补供材料,由此所发生的一切费用均由甲方负担。

五、甲方如不按照合同履约,每逾期一天应按合同总价款的10%作为违约金赔偿给乙方,乙方如不按时供应材料,每逾期一天按合同总价款的5%作为违约金赔偿给甲方,若材料不符合质量标准甲方无条件退货,费用乙方自负。

六、材料附带出厂证明,合格证等质量验收相关资料,本合同未尽事宜,甲乙双方协商决定,本合同一式二份,自甲乙双方签字盖章之后生效。

甲方: 乙方:

代表人: 代表人:

电话:

年月日 电话:

瓷砖供货的合同 篇二

需方:

供方:

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,在平等、自愿的基础上,经充分协商,就乙方购买甲方产品达成以下买卖合同条款。

一、产品名称、型号、数量以供货清单为主。

二、产品质量。

乙方在甲方用货前需提供材料样品,由乙方提供产品合格证,检测报告等证明材料,证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品,与甲方认定的样品一致,产品加工过程中的原材料,加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致,产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。

乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行,即符合运输要求,确保瓷砖不受损坏;包装物有甲方负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。

三、产品价款以供货清单为准,验收合格30日以内结清材料款。

四、产品交付

乙方产品交付方式为:甲方提货/乙方送货/乙方代办托运。产品交付地点为甲方所在地,交货时间为合同生效后,若甲方对乙方产品有特殊要求的,乙方应当在甲方提供相关确认文件后 3天内交货。但甲方未能按约定付款乙方有权拒绝交货,甲方未能及时提供相应文件的,乙方有权延期交货。

在合同约定期限内乙方违约未能及时交货的,产品的灭失、毁损的风险由乙方承担;产品交付后或甲方违约致使乙方拒绝交货、延期交货的,产品的灭失、毁损的风险由乙方承担。

五、合同的解除与终止

双方协商一致的,可以终止合同的履行。一方根本性违约的,另一方有权解除合同,但应当及时书面通知到对方。

六、商业秘密

甲方在签订和履行本合同中知悉的乙方的全部信息(包括技术信息和经营信息等)均为乙方的商业秘密。

无论何种原因终止、解除本合同的,甲方同意对在签订和履行本合同中知悉的乙方的商业秘密承担保密义务。非经乙方书面同意或为履行本合同义务之需要甲方不得使用、披露乙方的商业秘密。甲方违反上述约定的,应当赔偿由此给乙方造成的全部损失。

七、违约责任

本合同签订后,任何一方违约,都应当承担违约金 10000 元。若违约金不足以弥补守约方损失的,违约方应当赔偿给守约方造成的一切损失(包括直接损失、可得利益损失及主张权利的费用等)。

八、不可抗力

因火灾、战争、罢工、自然灾害等不可抗力因素而致本合同不能履行的,双方终止合同的履行,各自的损失各自承担。不可抗力因素消失后,双方需要继续履行合同的,由双方另行协商。因不可抗力终止合同履行的一方,应当于事件发生后 日内向对方提供有权部门出具的发生不可抗力事件的证明文件并及时通知对方。未履行通知义务而致损失扩大的,过错方应当承担赔偿责任。

九、其他约定事项

1、甲方联系人或授权代表在履行合同过程中对乙方所作的任何承诺、通知等,都对甲方具有约束力,具有不可撤销性。

2、签订或履行合同过程中,非经乙方书面同意或确认,乙方对乙方任何人员的个人借款,均不构成甲方对乙方的预付款或已付款款项。

3、甲方联系地址、电话等发生变化的,应当及时通知到乙方,在甲方通知到乙方前,乙方按本合同列明的尊龙凯时一人生就是博官网的联系方式无法与甲方联系的,由甲方承担相应的责任。

4、本合同未约定的事项,由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同书具有同等法律效力。

5、甲方应当在签订合同时向乙方提供其合法经营的证明文件,并作为本合同的附件。

6、签订本合同时,双方确认的合同附件为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同,同等法律效力。

十、争议解决

本合同履行过程中产生争议的,双方可协商解决。协商不成的,应向乙方所在地人民法院提起诉讼解决。

十一、明示条款:

甲、乙双方对本合同的条款已充分阅读,完全理解每一条款的真实意思表示,愿意签订并遵守本合同的全部约定。

十三、本合同经双方盖章或授权代表签字后生效。

十四、本合同书一式四份,双方各执二份。

需方:

供方:

日期:

瓷砖订购合同 篇三

出卖人(甲方):

买受人(乙方):

签订地点: 贵阳 签订时间:

第二条 质量标准:按照国家标准执行(标准:18242-20xx)。

第三条 出卖人对质量负责的条件及期限,质保期2年。。

第四条 包装标准,按规定包装。

第五条 随机的必备品、配件、工具数量及供应办法:无。

第六条 合理损耗标准及计算方法:无。

第七条 标的物所有权 自交付时起转移,但买受人未履行支付价款义务的,标的物属于出卖人 所有。

第八条 交(提)货方式、地点:一次交清,至买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场。运输方式及到达站和费用负担:汽运,甲方负责运至施工现场,现场卸货由乙方负责。

第九条 检验标准、方法、地点及期限:按本合同第二条标准,双方在买受人贵州大方县小屯煤矿施工现场验收。

第十条 结算方式、时间及地点:合同签订后乙方支付甲方 5000元 作为定金,待货物到场后转作货款支付给甲方。根据实际货物到场数量验收合格后乙方支付甲方全部货款。

第十一条材料退换

1、根据乙方工程现场施工要求,本次采购数量只是暂估。所购材料根据乙方使用情况可多退少补,退货金额按采购价格计算。

2、验收时出现的破损等不符合乙方使用要求的货物,甲方应在乙方规定的时间内进行调换,否则造成的一切后果由甲方承担。

3、乙方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应妥为保管,在 三 天内向甲方提出异议(书面或手机短信通知),乙方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

4、甲方在接到乙方异议后,(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认乙方提出的异议和处理意见。

第十二条 担保方式(也可另立担保合同):无。

第十三条 本合同解除的条件: 双方协商解除。

第十四条 违约责任:违约方支付对方合同价款10%的违约金。

第十五条 合同争议的解决方式:本合同在履行过程中发生争议,由当事人双方协商解决;协商不成的,依法向合同履约地人民法院起诉。

第十七条 本合同自双方签字盖章之日起生效。

第十八条 其它约定事项:

附 1、供货清单;

2、本合同一式4份,买受人3份、出卖人1份。

3、甲方需提供公司的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

瓷砖供货合同 篇四

需方 : _______________(以下简称甲方)

供方: _______________(以下简称乙方)

甲方在安徽省安庆市望江县投资兴建名人苑小区工程,根据设计要求,向乙方采购瓷砖材料,分别使用于楼梯踏步及平台部位,经双方共同磋商,达成一致意见,特地签订合同如下,供双方日后遵照执行。

第一条、材料规格及工艺:

1、楼梯踏步瓷砖中间规格为(800×280)、黑边两边含一起规格为(360×280)、中间立面为(360×155)三角两块含一起规格为(290×180)(色彩按甲方认可样品)。

2、楼梯休息平台瓷砖为(600×600)(色彩按甲方认可样品)。

3、楼梯踏步及楼梯休息平台踢脚线为(600×105)(色彩按甲方认可样品)。

4、楼梯踏步瓷砖规格平面、立面及三角部分尺寸根据实际展开尺寸确定,色彩分别为乳白色、两边为黑色、楼梯休息平台为乳白色、踢脚线为黑色(具体色彩由甲方认可)。

5、楼梯踏步瓷砖中间白色跟两边黑边开槽及磨边必须一致,不得有误差。

第二条、产品价格及材料规格、数量总价清单表:

1、楼梯休息平台瓷砖白色(600×600)单价按元/块计算。

2、楼梯踏步瓷砖按平面、立面(不分颜色)含两边黑色镶边一个三角,其综合单价按 _______________元/套计算。

3、楼梯踏步及楼梯休息平台踢脚线单价按元/米计算。

4、楼梯休息平台黑边、门厅黑边(600×600)按元/块计算。

5、材料规格、数量、总价清单表:

第三条、交货规定:

1、交货方式:由乙方运至施工现场,验收后办理相关手续。

2、交货地点:_______________

3、交货日期: _______________年 _______________月 _______________日

4、运输费:已含于产品单价内,由乙方承担。

第四条、验收方式:由甲方、监理和施工单位共同验收认可。

第五条、结算及付款方式:

1、材料结算:根据进场材料数量,经验收合格,办理相关手续后进行结算。

2、待本合同双方签订之后,甲方支付乙方总价的20%定金。

3、按照进场验收合格材料每批费用的60%进行支付,余款待楼梯工程铺贴施工完工后一次性付清。

4、款项结算及支付凭正式的建筑安装发票办理,其税收、税务费由乙方承担。

第六条、双方责任:

1、甲方的责任:

(1)甲方如中途变更花色、品种、规格、质量或中途退货,应事先与乙方协商,退货部分所产生的费用(指:运输费、装卸费),由甲方承担。

(2)甲方未规定时间和要求提前7天向乙方交付技术资料,原材料规格时,乙方交货日期相应顺延,甲方不得以此作为违约。

(3)、甲方如未按上述第五条规定向乙方付款,导致乙方未能及时供货,其责任由甲方承担。

(4)、乙方送货的产品,如甲方拒绝接货,甲方应承担因此造成的损失和运输费用。

2、乙方的责任:

(1)产品的花色、品种、规格、质量不符合甲方的要求时,乙方应负责退换,由于此种原因致延误交货时间,没逾期一日,乙方按逾期交货部分货款总值的 %向甲方偿付逾期交货的。违约金。

(2)产品交货时间不符合同规定时,每延期一天,乙方应偿付甲方延期交货部分贷款总值 2 %的罚金。

(3)产品价格如有上涨,乙方不得就此而调价,仍应按合同原定价格执行。如乙方因价格问题影响交货,则每延期交货一天,乙方应按延期交货部分总值的作为罚金付给甲方。

(4)如因生产资料、生产设备、生产工艺发生变化,导致产品出现问题,影响工程进度,其责任由乙方承担。

第七条、本合同自双方签章之日生效,到乙方全部货款结清后失效。

第八条、本合同未尽事宜,由双方共同协商解决。

第九条、本合同一式三份,由甲方两份、乙方一份,具有同等法律效益。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

有效期; 篇五

从供方收到定金之日起,至需方按本合同约定时间提完最后一批货后十日止。

瓷砖订购合同 篇六

供方: (以下简称甲方)

需方: (以下简称乙方)

供需双方在平等互利的原则下,依照国家经济合同等有关法规达成瓷砖购销合同,合同内容双方共同遵守执行,具体内容如下:

一、 产品名称、数量、合同总金额:

二、产品质量、验收标准:产品质量要求和技术标准均符合国家标准及相关企业标准, 供方提供的产品为优等品,双方确认的样板作为产品样式。

三、交货时间、地点:本合同签定生效后,供方需在 天内,将本合同项下所有产品根据需方要求交付至 ,需方联系电话 。需方指定 为收货现场,签收人 。

四、运输方式及费用负担: 运输,费用由 承担。

五、付款方式:现款现货,合同签定日需方向供方支付定金 元,佘款于 。

六、违约责任:本合同签订后,供、需双方应严格遵守,不得擅自更改。如有违约,依据《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

七、解决合同纠纷的方式:本合同在履行过程中发生的争议,由双方协商解决;也可由当地工商部门调解;协商不成可向原告所在地人民法院提起诉讼。

八、其他约定事项:

本合同经双方盖章(签字),预付款到供方帐户后生效。

本合同壹式两份,供需双方各执壹份,传真件与本合同具有同等法律效力。 若有未尽事宜,须经供需双方共同协商,做出补充约定,补充约定与本合同有同等效力。

甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________     法定代表人(签字):_________

_________年____月____日       _________年____月____日

瓷砖供货合同 篇七

甲方:_______________(收货方)

乙方:_______________(供货方)

根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》有关规定,在经济责任承包形式下,经甲、乙双方平等协商达成如下条款。双方应共同遵守严格执行。

一、工程项目

(1)工程名称:_______

(2)工程地点:______________

工程内容:5#、6#厂房共贰栋,3#宿舍楼壹栋的外砖瓷砖、地板砖、瓷片、地脚线、步级砖等供货。

二、供货质量要求:

以双方确定的样板的'规格、颜色、厚度必须和样板相同,不相同时甲方有权拒绝收货,乙方必须在要求的时间内提供另一相同数量符合要求的货品。

三、供货的数量和单价:

外墙砖:(永欣厂出产的不要)

1、棕色22600m18元

2、白色6300m18元

3、深米黄色850m18元

地板:

1、地板砖50×502800箱×8块×3.3元(鸿正厂)(粉红色)

2、踢脚线9500米÷60长×1块×0.95元

3、30×30(子弹头或者方块):1000箱×20块×1.5元(佛山盈邦厂耐磨砖)

4、20×30花片5200m3500箱×25块×0.7元/块(广西)

5、梯级砖:60×303300套×6.3元(振鹏厂)

6、50×50平台800m400箱×8块×3.5元(粉红色)

四、供货时间要求:

以甲方通知规格、数量的在3天时间内到达工地现场。

五、付款方式:

按到达工地的批次数量支付80%,其余20%在工程验工验收后6个月内付清(业主、质检站、监理等单位签字为准)。

甲方:_______________乙方:_______________

联系电话:_______________联系电话:_______________

身份证号:_______________身份证号:_______________

_______年_______月_______日_______年_______月_______日

房屋销售的简单版合同 篇八

甲方:_________

乙方:_________

鉴于:_________

1、甲方已取得开发商广州新发实业有限公司(以下简称“新发公司”)的授权,独家代其销售位于广州市增城新塘镇东进东路8号的新都盛世名门小区观云阁、宏城汇组团的住宅、商铺。

2、为进一步解决员工住房问题,华南师范大学有意组织员工以优惠价格购买甲方负责销售的商品房。

为了让华南师范大学员工获得最大限度的优惠,现甲方准备面向华南师范大学举办专场团购活动(下称“本次团购”)。现甲、乙双方就华南师范大学组织员工参加本次团购活动的基本事宜,初步达成如下意向书:

第一条乙方认购的商品房概况

1、乙方团购住宅商品房位于广州市增城新塘镇白江村牛栏头文祭岭地块,广州新发实业有限公司已经以出让方式取得商业、住宅土地使用权,土地使用权证号为增国用(20xx)第b0401478号,并已取得项目观云阁组团的《建设工程规划许可证》(许可证编号:建字第440号)和《建设工程施工许可证》(许可证编号__________)。

2、乙方认购的房屋位于_____栋_____房,建筑面积为_____平方米,套内面积为_____平方米。最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准。

第二条乙方认购的'条件

1、乙方需为_____大学正式员工(以华南师范大学出具的工作证明为准)。

2、乙方与甲方指定的第三方(广州市新基装饰工程有限公司)签订《装修合同》(《装修合同》文本见附件)后方可参加本次团购 www.chayi5.com ,装修价款为建筑面积每平方米_____元。如乙方不接受该《装修合同》或解除《装修合同》的,乙方的团购资格丧失,不能享受团购价格;乙方的团购资格丧失后,乙方可以选择退房或向甲方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米_____元)的差额部分。

第三条本次团购的商品房的价格

乙方团购的新都盛世名门商品房的优惠价格(毛坯价,不含装修)为:按建筑面积计每平方米人民币_____元,乙方认购的_____栋_____房(暂以建筑面积平方米计)的房屋总价款(毛坯价,不含装修)为人民币_____元(最终结算商品房价格的建筑面积(包括套内建筑面积和公摊建筑面积),以房管部门测绘的面积为准)。乙方参加团购后,甲方保证乙方能以该价格条件与开发商签订正式的《商品房买卖合同》。

第四条本次团购的流程

1、华南师范大学负责组织甲方与乙方签订本《团购意向书》和《装修合同》,非经甲方和华南师范大学一致同意,乙方不得将依据本《团购意向书》取得的团购资格转让给第三方。

2、乙方根据该《装修合同》约定的金额缴纳装修款。

3、甲方应在_____年_____月_____日前,安排装修公司负责提供2间装修样板房供乙方挑选,如乙方不接受该装修标准,可要求解除《装修合同》,乙方选择解除《装修合同》的,退还《装修合同》的正本,由甲方保证装修公司于15日内将全部装修费用无息退还给乙方,乙方丧失本次团购的资格,不能享受本次团购的团购价格。

4、在开发商新发公司取得《房屋预售许可证》的5日内,甲方通知乙方签订《商品房认购协议》,乙方凭上述《装修合同》及装修款缴付凭证,与开发商新发公司签订《商品房认购协议》。

5、乙方根据《商品房认购协议》的约定签订《商品房买卖合同》,并按《商品房买卖合同》的约定支付购房款,甲方保证开发商按《商品房买卖合同》交付房屋给购房者,并依约为购房者办理产权证。

6、鉴于各方一致同意前述的团购条件,因此如乙方在任何时候解除前述《装修合同》的,乙方不再享受按照本团购方案的优惠价格购房。乙方在尚未与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》前提出解除《装修合同》的,甲方有权拒绝安排乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》;乙方与开发商签订《商品房认购协议》及《商品房买卖合同》后提出解除《装修合同》的,甲方有权要求乙方补足团购价与团购时的市场价(建筑面积每平方米1200元)的差额部分;如乙方在解除《装修合同》后5日内仍未补足上述房款差价的,乙方已支付的装修款自动转为上述房屋差价,作为对甲方的补偿。

第五条工期及工程进度

开发商新发公司应于____年_____月前完成全部工程建设并通过竣工验收。在施工过程中,如遇施工困难、政策性因素、政府行为或政府方面责任,以及不可抗力事件等非甲方责任原因,从而导致工期延误的,上述工期可相应顺延。

第六条本次团购商品房的装修及验收

为了让乙方能够尽快入住,乙方签署前述《装修合同》即视为同意装修公司在开发商许可的情况下进行装修,由乙方一次性验收带装修的商品房,由装修公司承担装修工程的质量责任。

第七条争议的解决

鉴于装修公司为甲方指定单位,甲方承诺为乙方的装修款项安全提供担保。即在乙方依据本合同可要求装修公司退还装修款项时,由甲方与装修公司承担退款的连带责任。

凡因履行本协议所发生的争议,与华南师范大学无任何关联,华南师范大学不承担任何责任,甲、乙双方应友好协商解决并签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。

第八条、其他事项

1、本协议一式贰份,协议各方各持壹份,具有同等法律效力。

2、本协议自甲、乙双方盖章签字之日起生效。

甲方(公章):_________

乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________

法定代表人(签字):_________

_________年____月____日

_________年____月____

以上就是差异网为大家整理的8篇《瓷砖供货的合同范本》,希望对您有一些参考价值。

345 10903
网站地图